|
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
(Attention avis expiré !) |
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA GIRONDE M. Jean-Luc GLEYZE - Président du Conseil départemental Esplanade Charles de Gaulle CS 71223 33074 Bordeaux - Cedex Tél : 05 56 99 33 33 |
L'avis implique un marché public. | |
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur :
Services généraux des administrations publiques
;
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs. |
Objet |
RD 671 Commune de Sauveterre de guyenne - Pont de Sandah - Arasement de l'ouvrage pour mise en oeuvre d'une dalle de répartition. Réf.1880 |
Référence | 19AT-TDI-1095-U |
Type de marché | Travaux |
Mode | Procédure adaptée |
Code NUTS | FRI12 |
DESCRIPTION | Principales caractéristiques techniques tranche ferme : Dalle de rive :33 m² Béton C35/45 :27,5m3 Acier HA :3300Kg Chape d'étanchéité :114m² Garde corps double fonction:25m Corniche caniveau:35m BBSG :82T Dispositif de sécurité :320m Principales caractéristiques techniques tranche optionnelle : Batardeau :1 FOR Découpe radier :1 FOR Bèche :20 M |
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : Oui | |
Forme |
Prestation divisée en lots :
Non Les variantes sont refusées |
Conditions relatives au contrat | |
Financement | Le financement est assuré par le budget départemental sur les ressources publiques et le paiement se fera par mandat administratif dans un délai global de 30 jours. Une avance sera versée dans les conditions spécifiées au CCAP. |
Forme juridique | Conformément aux articles R2142-19 à R2142-27 du code de la commande publique, les entreprises candidates peuvent se présenter sous la forme d'un groupement. Les candidats peuvent présenter une offre, soit en qualité de candidat individuel, soit en qualité de membre de un groupement. Ils ne peuvent cumuler les deux qualités. |
Conditions de participation | |
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : |
|
1- La lettre de candidature (partie I du kit de réponse) ou DC1 (fichier nommé DC1) |
|
Critères d'attribution |
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération 60 % : Prix 20 % : Valeur technique de l'offre 10 % : Valeur environnementale de l'offre 10 % : Délai d'exécution Pièces constituant l'offre : -L'acte d'engagement et ses annexes (fichier nommé AE) complété -Le bordereau des prix unitaires et forfaitaires (fichier nommé BPUF)complété -Le détail estimatif (fichier nommé DE) complété -un mémoire technique justificatif La valeur environnementale de l'offre (10%)sera appréciée au regard des sous critères suivants: - Dispositions pour la protection de l'environnement (5%) - Dispositions pour la gestion des déchets (5%) La valeur technique de l'offre (20%)sera appréciée au regard des sous critères suivants: - le mode opératoire et d'exécution des différentes phases de chantier et d'exploitation (10%) - la cohérence technique du planning de chantier (10%) |
Documents |
|
Offres |
Remise des offres le
17/10/19 à 16h00 au plus tard. Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français. Unité monétaire utilisée, l'euro. Validité des offres : 120 jours , à compter de la date limite de réception des offres. |
Renseignements complémentaires | |
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. |
|
Le délai maximum d'exécution de la Tranche Ferme est fixé à 165 jours. Le délai d'exécution de la Tranche Optionnelle est fixé à 45 jours. |
|
Marché périodique : | Non |
Fonds | Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds communautaires : Non |
Recours |
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Bordeaux 9 rue Tastet BP 947 33063 Bordeaux Cedex Tél : 05 56 99 38 00 - Fax : 05 56 24 39 03 Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : Référé précontractuel possible jusqu'à la signature du contrat. Référé contractuel devant la juridiction administrative saisie au plus tard le 31ème jour suivant la publication de l'avis d'attribution OU référé contractuel après la signature du contrat. Recours en contestation de validité du contrat dans un délai de 2 mois à compter des mesures de publicité appropriées de l'attribution du marché (en vertu de l'arrêt du CE du 04/04/2014, Département Tarn et Garonne, n°358994) |
Envoi le 24/09/19 à la publication
Date d'envoi du présent avis au BOAMP : 24/09/19 à 18h10 |
Inscription au système d'alerte des entreprises | © AWS-Achat |
Avenue Web Systèmes - 38 Rue de la Tuilerie - 38170 Seyssinet-Pariset -
support-entreprises@aws-france.com
Editeur de solutions de dématérialisation - Marchés Publics - Contrôle de Légalité