AWS-Achat - Dématérialisation des appels d'offres et marchés publics

Page chargée le 28/04/24 à 04h42 heure de Paris

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
(Attention avis expiré !)
(Attention avis rectifié !)

EAU DE PARIS
M. Benjamin GESTIN - Directeur Général
19 RUE NEUVE TOLBIAC
75013 PARIS

AVIS RECTIFICATIF DU 19/11/19

Remise des offres

Au lieu de :
19/11/19 à 12h00 au plus tard.
Lire :
26/11/19 à 12h00 au plus tard.

L'avis implique un marché public.
Principale(s) activité(s) de l'entité adjudicatrice : Eau ;

Objet	Marché de travaux canalisations EP Caulaincourt phase 2
Référence	1-19S0051
Type de marché	Travaux
Mode	Procédure adaptée
Code NUTS	FR101
Lieu d'exécution	* Rues d'Orsel, des Abbesses et Caulaincourt 75018 PARIS *
Durée	Date prévisionnelle de commencement des travaux : 16/03/2020
DESCRIPTION	Le présent marché a pour objet la réalisation des travaux de renouvellement de canalisations d'eau potable situé dans le 18ème arrondissement pour le compte d'Eau de Paris
Code CPV principal	45113000 - Travaux de chantier
Code CPV complémentaire	41110000 - Eau potable
	65111000 - Distribution d'eau potable
	La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : Non
Forme	Prestation divisée en lots : Non Les variantes sont refusées
Quantité ou étendue	TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT ET D'EXTENSION DES RESEAUX D'EAU POTABLE ET NON POTABLE D'EAU

Conditions relatives au contrat
Cautionnement	Délai de garantie : 1 An(s). - Sûreté : Retenue de garantie au taux de 5,00%
Financement	Mode de financement : Les paiements seront effectués dans les conditions prévues par l'article 1 du décret n°2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique et selon les modalités suivantes : - Mode de financement : Ressources propres de l'établissement. - Mode de paiement : Virement bancaire (Mandat administratif). Le dépassement du délai maximum de paiement ouvre droit au bénéfice des intérêts moratoires.. - Mode de paiement : Virement bancaire (Mandat administratif). - Délai de paiement : 30 jours
Forme juridique	Pas de forme imposée. En cas d'attribution du marché à un groupement conjoint, le mandataire du groupement sera solidaire, pour l'exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles. L'entité adjudicatrice interdit aux candidats de présenter leurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements. L'entité adjudicatrice interdit aux candidats de présenter leurs offres en agissant à la fois en qualité de membres de plusieurs groupements

Conditions de participation
	Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
	Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions : - === Offre === - L'acte d'engagement, dûment renseigné, daté et signé par une personne habilitée à engager l'entreprise - L'Etat des Prix Forfaitaires - La Décomposition du prix global et forfaitaire - Le bordereau de prix unitaires - Le Devis quantitatif estimatif - Le cahier des clauses particulières - Le cadre du mémoire technique complété, dûment rempli et signé par le candidat, permettant d'apprécier le contenu de l'offre - Le mémoire technique comprendra également un planning prévisionnel d'exécution des travaux établi par les soins du candidat Lettre de candidature et/ou de désignation du mandataire avec déclaration sur l'honneur visée à l'article 48-I-1 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, type formulaire DC1 (MAJ avril 2016) ou tout autre document contenant les mêmes informations. Renseignements permettant d'apprécier que le candidat dispose des capacités nécessaire à l'exécution du marché, et le cas échéant, de l'aptitude à exercer l'activité professionnelle, en utilisant l'imprimé type DC2 ou un document contenant les mêmes renseignements Capacité économique et financière : Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations et documents requis : Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles
	Marché réservé : Non

Critères d'attribution	Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération 70 % : Prix : Critère prix 70% 30 % : Qualité technique : 30%
Renseignements	administratifs EAU DE PARIS Mikaël CAMIUL EAU DE PARIS - DIP Service des Achats 19 rue Neuve-Tolbiac CS 61373 75214 PARIS cedex 13 Tél : 01 58 06 34 00 techniques EAU DE PARIS Marc Olivier DHUICQ EAU DE PARIS - DIP 19 rue Neuve-Tolbiac CS 61373 75214 PARIS cedex 13 Tél : 01 58 06 34 00
Documents	Dossier de Consultation des Entreprises Si vous ne pouvez pas télécharger ces documents, demandez les par voie postale à : EAU DE PARIS Mikaël CAMIUL EAU DE PARIS - DIP Service des Achats 19 rue Neuve-Tolbiac CS 61373 75214 PARIS cedex 13 Tél : 01 58 06 34 00 Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels : Documents payants : Non
Offres	Remise des offres le 26/11/19 à 12h00 au plus tard. Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français. Unité monétaire utilisée, l'euro. Validité des offres : 6 mois , à compter de la date limite de réception des offres.

Renseignements complémentaires
	Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
	Précision : Les délais d'exécution courent à compter de l'ordre de service. Modalités de retrait des documents : Téléchargement direct et gratuit sur http://www.eaudeparis.fr/marches-publics/ . La remise des offres est subordonnée à la visite des lieux d'exécution des marchés
Recours	Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Paris 7 rue de Jouy 75181 Paris Cedex 04 Tél : 01 44 59 44 00 - Fax : 01 44 59 46 46 Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Paris 7 rue de Jouy 75181 Paris Cedex 04 Tél : 01 44 59 44 00 - Fax : 01 44 59 46 46
	Envoi le 08/10/19 à la publication Date d'envoi du présent avis au BOAMP : 09/10/19 à 11h13

Inscription au système d'alerte des entreprises

Avenue Web Systèmes - 38 Rue de la Tuilerie - 38170 Seyssinet-Pariset - support-entreprises@aws-france.com
Editeur de solutions de dématérialisation - Marchés Publics - Contrôle de Légalité