|
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
(Attention avis expiré !) |
L'avis implique un marché public. | |
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur :
Services généraux des administrations publiques
;
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs. |
Objet | Création d'une fosse de visite pour poids lourds et engins de chantier |
Référence | PA19TXFOSSE |
Type de marché | Travaux |
Mode | Procédure adaptée |
DESCRIPTION | Création d'une fosse de visite pour poids lourds et engins de chantier |
Code CPV principal | 45213252 - Travaux de construction d'ateliers |
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : Non | |
Forme |
Prestation divisée en lots :
Non Les variantes sont refusées |
Quantité ou étendue |
-1 Installation de chantier -2 Implantation -3 Démolition du dallage -4 Terrassement en pleine masse pour fosse -5 Terrassement en rigoles pour réseaux -6 Drain et évacuation -7 Fosse préfabriquée -8 Scellement de la fosse -9 Réseaux -10 Raccords de dallage -11 Signalisation de protection -12 Guidage des véhicules -13 Garde-corps -14 Poste de relevage |
Conditions relatives au contrat | |
Financement | Fonds propres du département du Gers -délai global de paiement de 30 jours - application des chapitres I et II du Titre IX (exécution du marché) de la 2 ° partie du Code de la commande publique - avance de 20 % |
Conditions de participation | |
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : |
|
- Lettre de candidature (au moyen de l'imprimé DC 1 joint au dossier édition 1er avril 2019) |
|
Critères d'attribution |
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération 60 % : Prix 40 % : Valeur technique de l'offre |
Documents |
|
Offres |
Remise des offres le
13/12/19 à 17h00 au plus tard. Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français. Unité monétaire utilisée, l'euro. Validité des offres : 120 jours , à compter de la date limite de réception des offres. |
Renseignements complémentaires | |
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. |
|
Une visite du site est obligatoire avant la remise des offres. Délai d'exécution : Le délai d'exécution des prestations court à compter de la date fixée par l'ordre de service pour chaque période conformément à l'article 19 du CCAG Travaux et est fixé comme suit : 4 semaines de période de préparation 13 semaines de travaux A titre indicatif, la période des travaux débutera à compter de juin 2020 pour une période de 13 semaines soit une intervention sur site en août 2020. Lieu d'exécution : Département du Gers Dématérialisation des procédures : Les candidats doivent télécharger le dossier à l'adresse suivante : http://marches.gers.fr La transmission des candidatures et des offres par voie électronique est obligatoire selon les modalités précisées dans le règlement de la consultation. Cet envoi électronique est à effectuer à l'adresse suivante : http://marches.gers.fr |
|
Recours |
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Pau 50 Cours Lyautey Villa Noulibos BP 543 64010 Pau Cedex Tél : 05 59 84 94 40 - Fax : 05 59 02 49 93 Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : - Référé précontractuel prévu à l'article L 551-1 du code de justice administrative et pouvant être exercé jusqu'à la signature du contrat - Référé contractuel prévu aux articles L 551-13 à L 551-21 du code de justice administrative dans les délais prévus à l'article R 551-7 du code de justice administrative - Recours en contestation de la validité du contrat qui peut être exercé par tout tiers susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par la passation du contrat ou ses clauses, dans un délai de 2 mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées |
Envoi le 30/10/19 à la publication
Date d'envoi du présent avis au BOAMP : 30/10/19 à 09h10 |
Inscription au système d'alerte des entreprises | © AWS-Achat |
Avenue Web Systèmes - 38 Rue de la Tuilerie - 38170 Seyssinet-Pariset -
support-entreprises@aws-france.com
Editeur de solutions de dématérialisation - Marchés Publics - Contrôle de Légalité