Page chargée le 02/05/24 à 07h25 heure de Paris
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
(Attention avis expiré !)

MARIE DU GOSIER
M. Jean-Pierre Dupont - Maire
67, Boulevard du Général de Gaulle
97190 Le Gosier
L'avis implique un marché public.
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques ;
Objet Marché de travaux pour la réalisation d'une surpression pour l'adduction des réservoirs de POUCET et sécurisation de l'alimentation en eau du secteur de LABROUSSE.
Type de marché Travaux
Mode Procédure adaptée
Code NUTS FRY10
Lieu d'exécution Commune du GOSIER, Secteurs de LABROUSSE et POUCET
97190 GOSIER
Durée 5 mois
DESCRIPTION La consultation porte sur les prestations suivantes :
- Marché de travaux pour la réalisation d'une surpression pour l'adduction des réservoirs de POUCET et sécurisation de l'alimentation en eau du secteur de LABROUSSE.
Le marché se décompose en deux lots :
- Lot N° 1 - Surppresseur de POUCET ;
- Lot N° 2 - Surppresseur de LABROUSSE
Forme Prestation divisée en lots : Oui
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots
Les variantes sont refusées
Quantité ou étendue
Valeur estimée hors TVA : 420 000,00 €
Lots Libellé Estimé € HT Mini € HT Maxi € HT
N° 1 Surpresseur de POUCET
Description : Marché de travaux pour la réalisation d'une surpression pour l'adduction des réservoirs de POUCET.
Quantité : Préparation du chantier, Géo-détection, Panneau de chantier, système de pompage, aménagements extérieurs, Chambre du stabilisateur et équipements hydrauliques ... 		220 000    
N° 2 Surpresseur de LABROUSSE
Description : Sécurisation de l'alimentation en eau du secteur de LABROUSSE.
Quantité : Préparation du chantier, Géo-détection, Débroussaillage, Abattage d'arbres, Terrassement et ancrage selon rapport géotechnique, Aménagements extérieurs ... 		200 000    
Conditions relatives au contrat
Cautionnement L'opérateur est dispensé de cautionnement.
Financement Les prestations seront réglées conformément aux dispositions du CCAP.
Les prestations objet du présent marché seront financées selon les modalités suivantes : fonds propres de l'acheteur et financements européens et autres.
Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du marché, seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception par le Maître d'oeuvre des factures ou des demandes de paiement équivalentes.
Le mode de règlement est le virement bancaire.
Forme juridique La personne publique souhaite conclure le marché soit avec un candidat unique soit avec groupement solidaire d'entreprises ayant désigné un mandataire commun et solidaire.
En cas de groupement, le mandataire sera obligatoirement une entreprise spécialisée dans les canalisations ou les systèmes de pompage hydrauliques.
Conditions de participation
  Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
 

Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles.
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années.
- Présentation d'une liste des principales fournitures ou des principaux services effectués au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé.
- Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature.
- Formulaire DC1, Lettre de candidature _ Habilitation du mandataire par ses co-traitants. (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat)
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement. (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat)
- S'il s'appuie, pour présenter sa candidature, sur les capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques, le candidat produit les mêmes documents concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par l'acheteur public. Le candidat doit également apporter la preuve que chacun de ces opérateurs économiques mettra à sa disposition les moyens nécessaires, pendant toute la durée d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre
  Marché réservé : Non
Critères d'attribution Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération
50 % : Valeur technique de l'offre
30 % : Prix
20 % : Délai d'exécution
Renseignements
administratifs
Ville du GOSIER
M.le Directeur des Affaires Juridiques
Hôtel de Ville
97190 GOSIER
Tél : 00 59 84 86 82 - Fax : 05 90 84 86 77

techniques
Caraïbes Technique Infrastructure (CTI)
M.Pierrick CASTEL
12, Centre d'Affaires Plein Sud
Moudong Sud
97122 BAIE-MAHAULT
Tél : 05 90 26 99 94 - Fax : 05 90 38 04 62
Documents
  • Règlement de consultation
  • Dossier de Consultation des Entreprises
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents : 12/11/19 à 12h00
Documents payants : Non
Offres Remise des offres le 12/11/19 à 12h00 heure locale de l'acheteur au plus tard,
soit le 12/11/19 à 17h00 heure de Paris au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Validité des offres : 180 jours , à compter de la date limite de réception des offres.
Modalités d'ouverture des offres :
Date : le 13/11/19 à 09h00
Lieu : Hôtel de ville (GOSIER)
Renseignements complémentaires
  Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
  Instance chargée des procédures de recours
Tribunal Administratif de la GUADELOUPE
6, Rue Victor Hugues
97100 Basse-Terre
Tél : 0590 81 45 38
Fax : 0590 81 96 70
Courriel : greffe.ta-basse-terre@juradm.fr
Marché périodique : Non
Recours Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de Basse-Terre
Quartier d'Orléans
Route du Stade Félix Eboué
97109 Basse-Terre
Tél : 05 90 81 45 38 - Fax : 05 90 81 96 70
  Envoi le 15/10/19 à la publication
Date d'envoi du présent avis au BOAMP : 15/10/19 à 15h10

 

Inscription au système d'alerte des entreprises © AWS-Achat

Avenue Web Systèmes - 38 Rue de la Tuilerie - 38170 Seyssinet-Pariset - support-entreprises@aws-france.com
Editeur de solutions de dématérialisation - Marchés Publics - Contrôle de Légalité