|
|
|
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
(Attention avis expiré !) |
|
COMMUNE DE BONNELLES M. Guy POUPART - Maire 22, Rue de la Libération 78830 BONNELLES Tél : 01 30 88 47 30
|
| L'avis implique un marché public. | |
|
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur :
Services généraux des administrations publiques
;
|
| Objet | Travaux de remplacement de réseau d'eau potable avec branchements Place de la Garenne et Place des Buissons aux mûres pour la commune de BONNELLES (78) |
| Référence | 2019-T |
| Type de marché | Travaux |
| Mode | Procédure adaptée |
| DESCRIPTION | Marché passé par voie de procédure adaptée, conformément aux articles L2123-1, R2123-1, R2123-4 et R2123-5 du Code de la commande publique. Consultation non allotie au sens de l'article L2113-10 du code de la commande publique. Le présent marché est composé d'une tranche ferme et d'une tranche optionnelle : - Tranche ferme : Travaux de renouvellement des réseaux AEP Place de la Garenne - Tranche optionnelle : Travaux de renouvellement des réseaux AEP Place des Buissons aux mûres. La tranche optionnelle sera affermie par ordre de service dans un délai de 6 mois à compter de la notification du marché. Le marché ne prévoit aucune indemnité d'attente ou de dédit en cas de non affermissement de la tranche optionnelle. Le présent marché ne comporte pas de prestations supplémentaires éventuelles ou variantes obligatoires. |
| Forme |
Les variantes sont refusées |
| Quantité ou étendue |
Le marché prend effet à compter de sa notification et se terminera à l'issue de la période de garantie de parfait achèvement des travaux. Les délais d'exécution sont fixés dans l'acte d'engagement conformément aux stipulations des pièces du marché. Le délai global d'exécution comprend la période de préparation et le délai d'exécution des travaux. Il est estimé à trois mois pour la tranche ferme, dont une période de préparation d'une durée d'un mois. Le délai d'exécution est estimé à six mois pour la tranche optionnelle, dont une période de préparation d'une durée d'un mois. Les travaux commencent à compter de la date fixée dans l'OS de démarrage pour la tranche ferme et à compter de la date fixée dans l'OS d'affermissement pour la tranche optionnelle. Date de démarrage prévisionnel des travaux : février 2020. |
| Conditions relatives au contrat | |
| Cautionnement | Retenue de garantie de 5% pouvant être remplacée par une garantie à première demande ou par une caution personnelle et solidaire |
| Financement | Paiement sous 30 jours par mandata administratif Financement sur fonds propre de la commune |
| Conditions de participation | |
|
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : |
|
|
Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public : |
|
| Critères d'attribution |
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération 50 % : Coût des travaux 30 % : Valeur technique de l'offre, appréciée à l'aide du mémoire technique : Moyens (humains et matériels) spécifiquement affectés au chantier (10 points) ; Phasage et organisation du chantier (10 points) ; Qualité des matériaux proposés (10 points) 20 % : Délai d'exécution proposé par le candidat |
| Documents |
|
| Offres |
Remise des offres le
10/12/19 à 12h00 au plus tard. Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français. Unité monétaire utilisée, l'euro. Validité des offres : 120 jours , à compter de la date limite de réception des offres. |
| Renseignements complémentaires | |
|
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. |
|
|
La présente consultation ne prévoit pas de visite de site obligatoire. Les candidats peuvent se rendre librement sur place. L'acheteur prévoit de négocier avec les 3 premiers candidats du classement (sous forme écrite ou orale) sous réserve d'un nombre d'offres suffisant et se réserve la possibilité d'attribuer le marché public sur la base des offres initiales sans négociation. |
|
| Recours |
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Versailles 56 avenue de Saint Cloud 78011 Versailles Cedex Tél : 01 39 20 54 00 - Fax : 01 39 20 54 87 Organe chargé des procédures de médiation : Comité consultatif inter-départemental de règlement amiable des différends ou litiges Préfecture de la Région Ile-de-France 5, Rue Leblanc 75911 PARIS Cedex Tél : 01 82 52 42 67 - Fax : 01 82 52 42 95 Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Versailles 56, avenue de Saint-Cloud 78011 Versailles Tél : 01 39 20 54 00 - Fax : 01 39 20 54 87 |
|
Envoi le 14/11/19 à la publication
Date d'envoi du présent avis au BOAMP : 14/11/19 à 17h10 |
|
| Inscription au système d'alerte des entreprises | © AWS-Achat |
Avenue Web Systèmes - 38 Rue de la Tuilerie - 38170 Seyssinet-Pariset -
support-entreprises@aws-france.com
Editeur de solutions de dématérialisation - Marchés Publics - Contrôle de Légalité