Page chargée le 29/04/24 à 12h56 heure de Paris
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
(Attention avis expiré !)

VILLE DE DRAVEIL
M. LE MAIRE
3 avenue de Villiers
BP 50 - 91211 DRAVEIL - Cedex
Tél : 01 69 52 78 78 - Fax : 01 69 83 01 20
L'avis implique un marché public.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.
Objet TRAVAUX DE REQUALIFICATION PAYSAGÈRE DE L'AVENUE MARCELIN BERTHELOT A DRAVEIL
Référence 37/19
Type de marché Travaux
Mode Procédure adaptée
Code NUTS FR104
DESCRIPTION La présente consultation a pour objet la réalisation de travaux d'abattage et de plantation d'arbres dans le cadre de la requalification paysagère sur l'avenue Marcelin Berthelot à Draveil.
Le marché est décomposé en deux phases précisées ci-dessous :
Phase 1 : Abattage, essouchage et replantation des deux rangées de Tilleuls côté impair de l'avenue depuis le n°11 à la rue Pierre Brossolette
Phase 2 : Abattage, essouchage et replantation des deux rangées de Tilleuls côté pair de la rue
Code CPV principal 77211400 - Services d'abattage d'arbres
Code CPV complémentaire 45112710 - Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts
  77310000 - Réalisation et entretien d'espaces verts
  La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : Non
Forme Prestation divisée en lots : Non
Les variantes sont refusées
Quantité ou étendue Marché traité à prix global et forfaitaire.
Conditions relatives au contrat
Cautionnement Retenue de garantie de 5% appliquée.
Financement Le délai global de paiement ne peut excéder 30 jours. La date de réception du décompte général et définitif par le représentant du pouvoir adjudicateur constitue le point de départ du délai global de paiement.
Acomptes : Dans les conditions fixées aux articles R2191-20 à R2191-22 du code de la commande publique.
Avance : Une avance est accordée dans les conditions fixées à l'article 8.2 du CCAP.
Conditions de participation
  Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
 

Le candidat doit également fournir les certificats de capacité professionnelle suivants : QualiPaysage P100 - E130 - E141 - H 121.
La preuve de la qualification professionnelle de l'entreprise peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats de qualification professionnelle équivalents ou des références attestant de la compétence de l'entreprise à réaliser la prestation pour laquelle elle se porte candidat.

Critères d'attribution
1. Valeur technique (60/100 points) appréciée au regard du mémoire technique et selon les sous-critères suivants :
-Les dispositions mises en oeuvre pour le bon déroulement du chantier avec identification des contraintes du chantier (méthodologie et procédés d'exécution, sécurité et hygiène sur le chantier, installations de chantier, etc.…) : 20 points
-Les moyens humains et matériels spécifiquement affectés au chantier : 10 points
-La qualité et la provenance des fournitures ainsi que les fiches, dossiers techniques et renseignements que doit fournir chaque candidat, conformément aux indications du CCTP : 10 points
-Le délai d'exécution : 10 points
Il sera évalué à partir du délai proposé à l'acte d'engagement et également à partir du planning prévisionnel détaillé remis par le candidat dans le cadre de son offre.
-Les dispositions mises en oeuvre par le candidat en matière de protection de l'environnement : 10 points (gestion du chantier, choix des matériaux, gestion des déchets, politique de mise en oeuvre au sein de l'entreprise).
2. Le prix de l'offre (40/100 points)
Note établie en fonction du total du montant fixé à la DPGF et par application de selon la formule suivante :
(offre la moins disante / offre du candidat) X 40
Documents
  • Dossier de Consultation des Entreprises
Offres Remise des offres le 19/12/19 à 12h00 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Validité des offres : 120 jours , à compter de la date limite de réception des offres.
Renseignements complémentaires
  Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
  DUREE DU MARCHE: Le présent marché est conclu pour une durée courant de sa notification jusqu'à la fin de la garantie de parfait achèvement ou après prolongation de ce délai si les réserves signalées lors de la réception ne sont pas toutes levées à la fin de cette période.
RETRAIT DU DCE: Le dossier de la consultation est gratuitement mis à la disposition des candidats sur la plateforme de dématérialisation AWS dont le lien internet est le suivant http://www.marches-publics.info/accueil.htm.
DEPOT DES OFFRES: Uniquement par voie dématérialisée sur la plateforme de dématérialisation mentionnée ci-dessus dont le lien internet est http://www.marches-publics.info/accueil.htm
VISITE DES LIEUX recommandée. Site en libre accès.
Marché périodique : Non
Recours Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de Versailles
56 avenue de Saint Cloud
78011 Versailles
Tél : 0139205400 - Fax : 0139205487
greffe.ta-versailles@juradm.fr
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours :
Tribunal administratif de Versailles
56 avenue de Saint Cloud
78011 Versailles - Cedex
Tél : 0139205400 - Fax : 0139205487
greffe.ta-versailles@juradm.fr
  Envoi le 21/11/19 à la publication
Date d'envoi du présent avis au MONITEUR : 21/11/19

 

Inscription au système d'alerte des entreprises © AWS-Achat

Avenue Web Systèmes - 38 Rue de la Tuilerie - 38170 Seyssinet-Pariset - support-entreprises@aws-france.com
Editeur de solutions de dématérialisation - Marchés Publics - Contrôle de Légalité