Page chargée le 29/04/24 à 05h17 heure de Paris
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
(Attention avis expiré !)

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION PAYS BASQUE
M. ETCHEGARAY Jean-René - Président
15 avenue Maréchal Foch
CS88507
64185 BAYONNE CEDEX
Tél : 05 59 44 72 72
L'avis implique un marché public.
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques ;
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.
Objet Renouvellement du réseau d'eaux usées - Chemin Errecartia -Commune de Bassussarry
Référence 2019_ELMN_0074
Type de marché Travaux
Mode Procédure adaptée
Code NUTS FRI15
Durée 4 mois
DESCRIPTION La commune de Bassussarry va réaliser l'aménagement du chemin Errecartia (programme voirie communale avec aménagement piéton). La Communauté d'Agglomération Pays Basque - Secteur 3 envisage, à l'occasion de ces travaux, de réaliser la reprise de son réseau d'eaux usées vieillissant sur ce chemin Errecartia.
Code CPV principal 45232410 - Travaux d'assainissement
Code CPV complémentaire 44141000 - Canalisation
Forme Prestation divisée en lots : Non
Les variantes sont refusées
Conditions relatives au contrat
Autres conditions Conditions particulières d'exécution :
Consultation comportant des conditions d'exécution à caractère social (clause d'insertion sociale)et environnemental détaillées dans le CCAP. Possibilité pour les candidats de proposer un délai d'exécution sans dépasser le délai d'exécution maximum ci-dessus. Début d'exécution du marché à compter de la date fixée par ordre de service.
Conditions de participation
  Marché réservé : Non
Critères d'attribution Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).

1-Prix des prestations jugé au regard du montant de DQE:45%
2-Valeur technique jugé au regard du mémoire technique:40%
- 2.1- Performance des fournitures pour l'exécution du chantier:15
- 2.2-Moyens en études, en homme et en matériels affectés à l'opération et en phase avec le planning détaillé proposé:10
- 2.3-Procédés d'exécution envisagés:10
- 2.4-Démarche qualité, sécurité, hygiène et installation de chantier pour la bonne exécution des travaux:5.0
3-Délai d'exécution jugé au regard du planning proposé par l'entreprise joint à l'offre:10%
4-Critère environnemental jugé au regard du mémoire environnemental détaillant le traitement des déchets avec Schéma d'organisation et de Gestion des Déchets (SOGED), descriptif traitement des nuisances, présentation des actions de l'entreprise concernant le développement durable:5%
Documents
  • Règlement de consultation
  • Dossier de Consultation des Entreprises
Offres Remise des offres le 12/12/19 à 12h00 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Validité des offres : 120 jours , à compter de la date limite de réception des offres.
Renseignements complémentaires
  Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
Recours Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de Pau
50 Cours Lyautey
BP 543 64010 Pau Cedex
Tél : 05 59 84 94 40 - Fax : 05 59 02 49 93
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours :
Tribunal administratif de Pau
50 Cours Lyautey
BP 543 64010 Pau Cedex
Tél : 05 59 84 94 40 - Fax : 05 59 02 49 93
  Envoi le 21/11/19 à la publication
Date d'envoi du présent avis au BOAMP : 21/11/19 à 15h11

 

Inscription au système d'alerte des entreprises © AWS-Achat

Avenue Web Systèmes - 38 Rue de la Tuilerie - 38170 Seyssinet-Pariset - support-entreprises@aws-france.com
Editeur de solutions de dématérialisation - Marchés Publics - Contrôle de Légalité