Page chargée le 06/05/24 à 21h11 heure de Paris
|
|
|
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
(Attention avis expiré !) (Attention avis rectifié !) |
|
CRISTAL HABITAT M. Nicolas GIGOT - Directeur Général 1 PLACE DU FORUM 73000 Chambéry Cédex
|
|
| AVIS RECTIFICATIF DU 02/12/19 |
| Mode |
Après la mention : |
| L'avis implique un marché. | |
|
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.
|
| Objet | Transformation d'un local de bureaux en un logement T5 - Les Hauts de Chambéry - Communes de CHAMBERY - Marché de travaux |
| Référence | DMOP/RD-2019-05/BO |
| Type de marché | Travaux |
| Mode | Procédure adaptée |
| Code NUTS | FRK27 |
| Durée |
5 mois |
| DESCRIPTION | Le délai d'exécution est de 5 mois y compris congés payés intempéries et préparation du chantier Date de l'ordre de service prévisionnel: février 2020 Variantes : Variantes autorisées. Les candidats ont l'obligation de répondre à la solution de base. Ils peuvent également présenter, conformément aux articles R. 2151-8 à R. 2151-11 du Code de la commande publique, une offre comportant des variantes. Les candidats présenteront un dossier général " variantes " comportant un sous-dossier particulier pour chaque variante qu'ils proposent. Ils veilleront à respecter les exigences minimales indiquées au cahier des charges. |
| Forme |
Prestation divisée en lots :
Non Les variantes sont acceptées |
| Conditions relatives au contrat | |
| Cautionnement | Se référer au règlement de la consultation |
| Financement | Se référer au règlement de la consultation |
| Forme juridique | Se référer au règlement de la consultation |
| Critères d'attribution |
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération 50 % : Prix 50 % : Valeur technique Valeur technique : Indication des moyens humains et matériels mis en oeuvre afin de répondre au besoin des travaux décrits au CCTP : 40.0 % Une note relative à l'installation de chantier, au déroulé et au phasage des travaux : 40.0 % Une proposition de planning des travaux avec optimisation éventuelle des délais : 20.0 % |
| Documents |
|
| Offres |
Remise des offres le
20/12/19 à 12h00 au plus tard. Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français. Unité monétaire utilisée, l'euro. Validité des offres : 120 jours , à compter de la date limite de réception des offres. |
| Renseignements complémentaires | |
|
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. |
|
|
La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur. Les modalités de transmission des plis par voie électronique sont définies dans le règlement de la consultation. Les renseignements complémentaires sont envoyés via le profil acheteur aux candidats qui le demandent au plus tard 6 jours avant la date limite fixée pour la réception des offres. Une visite sur site est obligatoire. L'offre d'un candidat qui n'a pas effectué cette visite sera déclarée irrégulière. Les conditions de visites sont les suivantes : La visite obligatoire aura lieu le lundi 9 Décembre 2019 à 11 heures au 293 rue du Maçonnais à CHAMBÉRY |
|
| Recours |
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal de Grande Instance de Chambéry 9, Place du Palais de Justice 73000 CHAMBERY Tél : 04 79 33 60 09 Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal de Grande Instance de Chambéry 9, Place du Palais de Justice 73000 CHAMBERY Tél : 04 79 33 60 09 |
| Envoi le 02/12/19 à la publication | |
| Inscription au système d'alerte des entreprises | © AWS-Achat |
Avenue Web Systèmes - 38 Rue de la Tuilerie - 38170 Seyssinet-Pariset -
support-entreprises@aws-france.com
Editeur de solutions de dématérialisation - Marchés Publics - Contrôle de Légalité