Page chargée le 29/04/24 à 16h04 heure de Paris
|
|
|
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
(Attention avis expiré !) (Attention avis rectifié !) |
|
SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES - COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION M. Jean-Michel FOURGOUS - Président 1 rue Eugène-Hénaff BP 10118 - 78192 Trappes - cedex Tél : 01 39 44 80 80 SIRET 20005878200018
|
|
| AVIS RECTIFICATIF DU 09/01/20 |
| Référence acheteur | 19AS-MP-1462-R2-Y |
| Remise des offres |
Au lieu de : |
| AVIS RECTIFICATIF DU 20/12/19 |
| Référence acheteur | 19AS-MP-1462-R1-Y |
| Remise des offres |
Au lieu de : |
| L'avis implique un marché public. | |
|
Groupement de commandes : Non
|
| Objet | MAITRISE D'OEUVRE POUR L'INSTALLATION DE LA MEDIATHEQUE DE PLAISIR DANS L'ESPACE COMMERCIAL OPEN SKY |
| Référence | 19AS-MP-1462-Y |
| Type de marché | Services |
| Mode | Procédure adaptée ouverte |
| Technique d'achat | Sans objet |
| Code NUTS | FR103 |
| Description | La présente consultation a pour objet l'attribution d'un marché de maîtrise d'oeuvre relatif à l'installation de la Médiathèque de Plaisir dans l'espace commercial Open Sky, actuellement en cours de réalisation et devant être livré pour avril 2020. Les missions du maitre d'oeuvre consisteront à concevoir l'aménagement intérieur de la médiathèque au sein de cet espace et à suivre les travaux. La mission qui sera confiée au maître d'oeuvre est une mission de maîtrise d'oeuvre hors Loi MOP. La partie de l'enveloppe financière prévisionnelle affectée aux travaux est de 650 000 € HT. Début prévisionnel de la mission du maître d'oeuvre : janvier 2020 |
| Code CPV principal | 71240000 - Services d'architecture, d'ingénierie et de planification |
| Code CPV complémentaire | 71300000 - Services d'ingénierie |
| La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : Non | |
| Forme |
Prestation divisée en lots :
Non Les variantes sont refusées Les variantes sont exigées : Non |
| Quantité ou étendue |
L'ouvrage sur lequel porte la mission de maîtrise d'oeuvre appartient à la catégorie "Bâtiments". Eléments constitutifs de la mission de maîtrise d'oeuvre : - Esquisse + (ESQ) - Études de projet (PRO)/(DCE) - Assistance pour la passation des contrats de travaux (ACT) - Visa des études d'exécution et/ou de synthèse établis par les entreprises (VISA) - Direction de l'exécution des contrats de travaux (DET) - Assistance lors de la réception et durant la garantie de parfait achèvement (AOR) - Ordonnancement Pilotage et Coordination (OPC) |
| Options |
Oui En application de l'article R2122-7 du code de la commande publique, le pouvoir adjudicateur se réserve, le cas échéant, le droit de recourir à des marchés négociés avec le titulaire du présent marché, ayant pour objet la réalisation de prestations similaires au marché initial. |
| Conditions relatives au contrat | |
| Cautionnement | Une garantie à première demande doit être constituée pour le versement de l'avance |
| Financement | Les prestations sont financées par le budget propre de la collectivité. Le versement d'une avance est prévu. Le délai de paiement est de 30 jours. Les prix sont révisables. Les autres modalités de paiement sont décrites dans le dossier de la consultation. |
| Forme juridique | Les candidats sont informés qu'en cas de groupement, la forme du groupement qui sera retenue au stade de l'attribution sera le groupement conjoint. Les compétences attendues pour l'exécution des prestations sont les suivantes : - Architecture ou design d'espace ; - Thermique / Fluides - Eclairage intérieur En cas de groupement, le mandataire sera l'architecte. |
|
La consultation comporte des tranches : Non
Possibilité d'attribution sans négociation : Non Visite obligatoire : Non |
|
| Critères d'attribution |
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération 60 % : Valeur Technique 40 % : Prix |
| Documents |
|
|
L'intégralité des documents de la consultation se trouve sur le profil d'acheteur : Non
Mesures assurant la confidentialité et l'accès aux documents mis sur un support autre que le profil d'acheteur : |
|
| Offres |
Remise des offres le
14/02/20 à 16h00 au plus tard. Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français. Unité monétaire utilisée, l'euro. Validité des offres : 150 jours , à compter de la date limite de réception des offres. |
| Renseignements complémentaires | |
|
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. |
|
|
La mission de maîtrise d'oeuvre débute à la date de notification du marché au titulaire. Elle s'achève à la fin du délai de garantie de parfait achèvement du dernier marché de travaux ou après prolongation de ce délai si les réserves signalées lors de la réception ne sont pas levées à la fin de cette période. Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de négocier avec les candidats les mieux classés. |
|
| Recours |
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Versailles 56 avenue de Saint Cloud 78011 Versailles - Cedex Tél : 0139205400 - Fax : 0139205487 greffe.ta-versailles@juradm.fr http://versailles.tribunal-administratif.fr/ Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'agglomération Service Marchés Publics 1 rue Eugène Hénaff ZA du Buisson de la Couldre BP 10118 - 78192 Trappes - Cedex Tél : 0139448043 - Fax : 0130571264 liv.pham@sqy.fr http://versailles.tribunal-administratif.fr/ |
| Envoi le 03/12/19 à la publication | |
| Inscription au système d'alerte des entreprises | © AWS-Achat |
Avenue Web Systèmes - 38 Rue de la Tuilerie - 38170 Seyssinet-Pariset -
support-entreprises@aws-france.com
Editeur de solutions de dématérialisation - Marchés Publics - Contrôle de Légalité