Page chargée le 25/04/24 à 09h18 heure de Paris
ledauphine.marchespublics-eurolegales.com Avis diffusé sur le portail de : Le Dauphiné Libéré
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
(Attention avis expiré !)

COMMUNE DE CHATEL
M. Nicolas RUBIN
Mairie
109 route du Centre
74390 CHATEL
L'avis implique un marché public.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.
Objet AMENAGEMENT ET SECURISATION RD 228 - TRANCHE 2019
Type de marché Travaux
Mode Procédure adaptée
Code NUTS FRK28
DESCRIPTION - Tranche ferme 2019:
-Construction d'environ 350 de trottoir largeur 1.50 m en bordure GRANIT
-Fourniture et pose de 8 regards EP type avaloir sous trottoir, raccordement sur EP existant
-Travaux annexes liés à la réalisation du réseau EP (croisements réseaux, dépose et évacuation des anciens réseaux hors services pour passage en lieu et place, gestion de la circulation et des riverains)
-Reprise des enrobées sur trottoir et sur RD
-Remise en état des propriétés concernés par les travaux
-Maintien des réseaux en service
-Maintien des accès riverains
-Remise en état soignée générale
-Tranche optionnelle 2019:
-Réalisation murs de soutenements et plate-forme pour MOLOK
  La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : Oui
Forme Prestation divisée en lots : Non
Les variantes sont acceptées
Conditions relatives au contrat
Cautionnement Retenue de garantie au taux de 5 %.
La retenue de garantie peut être remplacée, par une garantie à première demande ou par une caution personnelle et solidaire
Financement Le mode de règlement choisi par le maître de l'ouvrage est le mandat administratif.
Le délai global de paiement est de 30 jours.
Forme juridique Les groupements momentanés d'entreprises sont autorisés et devront prendre, la forme de groupements solidaires.
Si le groupement attributaire du marché est d'une forme différente, il pourra se voir contraint d'assurer sa transformation pour se conformer au souhait du Maître de l'ouvrage tel qu'il est indiqué ci-dessus.
Critères d'attribution Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération
45 % : Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique
35 % : Prix
20 % : Délai d'exécution
Renseignements
administratifs
COMMUNE DE CHATEL
Service Marchés Publics - Mme DUMONT Adeline
Centre technique municipal
1114 route de la Dranse
74390 CHATEL
Tél : 0450732555
marchespublics@mairiedechatel.fr

techniques
Cabinet GILLET TOPO RESEAUX
Michel GILLET
Hameau de Place
74500 SAINT PAUL EN CHABLAIS
Tél : 0685219957 - Fax : 0450733964
Documents
  • Dossier de Consultation des Entreprises
Offres Remise des offres le 07/08/19 à 12h00 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Validité des offres : 180 jours , à compter de la date limite de réception des offres.
Renseignements complémentaires
  Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
  Envoi le 19/07/19 à la publication
Publication aux supports de presse suivants : Le Dauphiné Libéré - Ed. de Haute-Savoie

Avenue Web Systèmes - 38 Rue de la Tuilerie - 38170 Seyssinet-Pariset - support-entreprises@aws-france.com
Editeur de solutions de dématérialisation - Marchés Publics - Contrôle de Légalité