Page chargée le 19/04/24 à 04h17 heure de Paris
ldm.aws-achat.info Avis diffusé sur le portail de : La Dépêche du Midi
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
(Attention avis expiré !)

MAIRIE DE PINSAGUEL
M. Jean Louis Monsieur COLL
1 Rue du Ruisseau
BP 10201 - 31120 PINSAGUEL
Tél : 05 61 76 29 88 - Fax : 05 61 72 19 26
L'avis implique un marché public.
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques ;
Objet Travaux de Rénovation Energétique des écoles de Pinsaguel
Type de marché Travaux
Mode Procédure adaptée
DESCRIPTION Ces travaux concernent : le remplacement d'huisseries extérieures, la pose de stores, et l'isolation thermique par l'extérieur
Code CPV principal 45321000 - Travaux d'isolation thermique
Code CPV complémentaire 45421100 - Pose de portes et de fenêtres et d'éléments accessoires
Forme Prestation divisée en lots : Oui
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots
Lots Libellé Estimé € HT Mini € HT Maxi € HT CPV
N° 1 Remplacement des huisseries extérieures pour l'école élémentaire       45421132
N° 2 Pose de stores extérieurs et intérieurs pour l'école maternelle       45421143
N° 3 Pose d'une isolation thermique par l'extérieur pour l'école maternelle       45321000
Conditions relatives au contrat
Cautionnement Une retenue de garantie de 5 % sera appliquée sur les acomptes par le comptable assignataire des paiements. Toutefois, conformément à article 102 du Code des Marchés Publics, cette retenue pourra être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande ou si les deux parties en sont d'accord pour une caution personnelle et solidaire dans les conditions prévues à ce même article.
Cette garantie devra être constituée en totalité et fournie au maître de l'ouvrage au plus tard à la remise du premier acompte.
Il en sera de même pour chaque avenant en plus-value.
Financement Les prestations, objet du présent marché seront rémunérées dans les conditions fixées par les règles de comptabilité publique.
Les sommes dues au titulaire seront mandatées dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception des factures.
Le taux des intérêts moratoires sera celui de l'intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts moratoires auront commencé à courir, augmenté de 2 points.
Conditions de participation
  Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
 

Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
- Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels.
Critères d'attribution Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération
50 % : Prix
40 % : Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide d'un mémoire technique
10 % : Délai d'exécution et respect du calendrier imposé
Renseignements
administratifs
Mairie de Pinsaguel
M. Olivier BERAIL - Directeur Général des Services
Tél : 05 61 76 88 63

techniques
Mairie de Pinsaguel
M. Bruno Galtier - Responsable des Services Techniques
Tél : 06 66 55 58 26
Documents
  • Dossier de Consultation des Entreprises
Offres Remise des offres le 02/05/18 à 18h00 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Renseignements complémentaires
  Une visite sur place est obligatoire afin d'appréhender les contraintes du site lors des travaux.
Visites sur RDV - Contact : M. GALTIER (Responsable des services techniques) : 06.66.55.58.26
La production d'un mémoire technique est attendu obligatoirement afin d'analyser l'offre du candidat.
Recours Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de Toulouse
68, rue Raymond IV
BP 7007 31068 Toulouse Cedex 07
Tél : 05 62 73 57 57 - Fax : 05 62 73 57 40
  Envoi le 09/04/18 à la publication
Date d'envoi du présent avis au BOAMP : 09/04/18 à 11h12
Publication aux supports de presse suivants : La Dépêche du Midi - Ed. Haute Garonne

Avenue Web Systèmes - 38 Rue de la Tuilerie - 38170 Seyssinet-Pariset - support-entreprises@aws-france.com
Editeur de solutions de dématérialisation - Marchés Publics - Contrôle de Légalité